Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
Paladino Webconsulting
Nico Paladino
Bachstrasse 14
CH-5522 Tägerig
Schweiz
– nachfolgend „Auftragnehmer“ –
1. Geltungsbereich
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für sämtliche Dienstleistungen von Paladino Webconsulting gegenüber Unternehmen und Selbstständigen (B2B).
Abweichende Bedingungen des Kunden gelten nur, wenn ihnen ausdrücklich schriftlich zugestimmt wurde.
2. Leistungen
Der Auftragnehmer erbringt Dienstleistungen insbesondere in den Bereichen:
- Webdesign und Webentwicklung
- Erstellung und Betreuung von Webseiten und Online-Shops
- Suchmaschinenoptimierung (SEO)
- Online-Marketing und Beratung
- Content-Erstellung (Texte, Grafiken, Medien)
- Technische Wartung und Betreuung von Websites
Der konkrete Leistungsumfang ergibt sich aus dem jeweiligen Angebot oder Vertrag.
3. Vertragsschluss
Ein Vertrag kommt zustande, sobald der Kunde ein Angebot des Auftragnehmers schriftlich oder in Textform (z. B. E-Mail) bestätigt.
Projektumfang, Preise und Leistungen ergeben sich aus dem jeweiligen Angebot.
4. Mitwirkungspflichten des Kunden
Der Kunde stellt alle für das Projekt erforderlichen Inhalte, Informationen und Zugänge rechtzeitig zur Verfügung.
Dazu gehören insbesondere:
- Texte, Bilder und Medien
- Zugänge zu Hosting, Domain oder CMS
- Login-Daten zu bestehenden Systemen
Verzögerungen aufgrund fehlender Mitwirkung des Kunden gehen nicht zulasten des Auftragnehmers.
Der Kunde ist dafür verantwortlich, dass bereitgestellte Inhalte keine Rechte Dritter verletzen.
5. Einsatz von Subunternehmern
Der Auftragnehmer ist berechtigt, zur Erfüllung seiner Leistungen Freelancer oder Subunternehmer einzusetzen.
6. Einsatz von Künstlicher Intelligenz
Der Auftragnehmer ist berechtigt, im Rahmen der Leistungserbringung Technologien der Künstlichen Intelligenz (KI) zur Unterstützung bei der Erstellung von Inhalten zu verwenden.
Alle Inhalte werden vor Übergabe an den Kunden überprüft und gegebenenfalls angepasst.
7. Webseitenentwicklung
Verträge über die Erstellung von Webseiten gelten als Werkverträge gemäss Art. 363 ff. des Schweizer Obligationenrechts (OR).
Nach Fertigstellung wird der Kunde zur Abnahme aufgefordert.
Erfolgt innerhalb von 14 Tagen keine Mängelmeldung, gilt das Werk als abgenommen.
8. Wartung und Betreuung
Wartungs- oder Betreuungsleistungen werden nur erbracht, wenn diese ausdrücklich vereinbart wurden.
Die Wartung umfasst grundsätzlich technische Aktualisierungen, Sicherheitsupdates sowie die Behebung technischer Fehler.
Inhaltliche Änderungen oder Erweiterungen sind nicht Bestandteil der Wartung, sofern nichts anderes vereinbart wurde.
9. SEO und Marketing
Leistungen im Bereich Suchmaschinenoptimierung oder Marketing stellen Dienstleistungen gemäss Art. 394 ff. OR dar.
Ein bestimmter Erfolg (z. B. bestimmte Rankings oder Besucherzahlen) kann nicht garantiert werden.
10. Preise und Zahlungsbedingungen
Alle Preise richten sich nach dem jeweiligen Angebot.
Rechnungen sind, sofern nicht anders vereinbart, innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug zahlbar.
11. Nutzungsrechte
Nach vollständiger Bezahlung erhält der Kunde die für den jeweiligen Zweck erforderlichen Nutzungsrechte an den erstellten Leistungen.
Der Auftragnehmer ist berechtigt, Projekte zu Referenzzwecken zu verwenden und öffentlich als Referenz zu präsentieren.
12. Haftung
Der Auftragnehmer haftet nur für Schäden, die durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten verursacht wurden.
Eine Haftung für indirekte Schäden, Folgeschäden oder entgangenen Gewinn ist ausgeschlossen.
Der Auftragnehmer haftet nicht für Ausfälle oder Probleme, die durch Drittanbieter (z. B. Hosting-Anbieter, Software oder Plattformen) verursacht werden.
13. Vertraulichkeit
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, alle vertraulichen Informationen des Kunden vertraulich zu behandeln.
14. Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Es gilt ausschliesslich Schweizer Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
Gerichtsstand ist der Sitz des Auftragnehmers im Kanton Aargau, Schweiz.
